ecoVira GbR
§1 Geltungsbereich
(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge, Lieferungen und Leistungen zwischen der
ecoVira GbR,
nachfolgend „Auftragnehmer“,
und ihren Kunden, nachfolgend „Auftraggeber“.
(2) Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Bedingungen des Auftraggebers werden nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, der Auftragnehmer stimmt ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zu.
§2 Leistungen
(1) Der Auftragnehmer erbringt Leistungen im Bereich:
Elektroinstallationen
Planung, Montage, Wartung und Instandhaltung elektrischer Anlagen
Programmier-, Parametrier- und Inbetriebnahmearbeiten (z. B. Steuerungen, Smart-Home-Systeme, Gebäudeautomation)
(2) Der konkrete Leistungsumfang ergibt sich aus dem jeweiligen Angebot, Auftrag oder Leistungsverzeichnis.
(3) Änderungen oder Erweiterungen des Leistungsumfangs bedürfen der schriftlichen Vereinbarung.
§3 Vertragsschluss
(1) Angebote des Auftragnehmers sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind.
(2) Ein Vertrag kommt durch schriftliche Auftragsbestätigung oder durch tatsächliche Ausführung der Leistung zustande.
§4 Mitwirkungspflichten des Auftraggebers
(1) Der Auftraggeber stellt sicher, dass:
alle notwendigen Informationen, Unterlagen und Zugänge rechtzeitig zur Verfügung stehen,
die Arbeitsumgebung sicher und normgerecht ist,
erforderliche Genehmigungen vorliegen.
(2) Verzögerungen oder Mehrkosten aufgrund fehlender Mitwirkung gehen zu Lasten des Auftraggebers.
§5 Preise und Zahlungsbedingungen
(1) Es gelten die im Angebot vereinbarten Preise zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.
(2) Rechnungen sind, sofern nicht anders vereinbart, innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug fällig.
(3) Bei Zahlungsverzug ist der Auftragnehmer berechtigt, Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe zu verlangen.
(4) Abschlagszahlungen können bei größeren Projekten vereinbart werden.
§6 Leistungsfristen und Termine
(1) Termine und Fristen sind nur verbindlich, wenn sie ausdrücklich schriftlich als verbindlich vereinbart wurden.
(2) Verzögerungen aufgrund höherer Gewalt oder unvorhersehbarer Ereignisse (z. B. Materialengpässe, Krankheit) verlängern die Leistungsfrist angemessen.
§7 Abnahme
(1) Sofern eine Abnahme gesetzlich oder vertraglich vorgesehen ist, erfolgt diese nach Fertigstellung der Leistung.
(2) Die Leistung gilt als abgenommen, wenn der Auftraggeber sie nutzt oder nicht innerhalb von 7 Tagen wesentliche Mängel rügt.
§8 Gewährleistung
(1) Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte.
(2) Bei Programmier- und Parametrierleistungen wird keine Gewähr für eine bestimmte Funktionalität übernommen, sofern diese nicht ausdrücklich vereinbart wurde.
(3) Keine Gewährleistung besteht für Mängel, die durch unsachgemäße Nutzung, Fremdeingriffe oder Änderungen durch Dritte entstehen.
§9 Haftung
(1) Der Auftragnehmer haftet unbeschränkt bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.
(2) Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet der Auftragnehmer nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten und begrenzt auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden.
(3) Die Haftung für mittelbare Schäden, Folgeschäden und entgangenen Gewinn ist ausgeschlossen, soweit gesetzlich zulässig.
§10 Eigentumsvorbehalt
Gelieferte Materialien und Komponenten bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Auftragnehmers.
§11 Urheber- und Nutzungsrechte (bei Software/Programmierung)
(1) Sofern Software, Programme oder Konfigurationen erstellt werden, verbleiben die Urheberrechte beim Auftragnehmer.
(2) Der Auftraggeber erhält ein einfaches, nicht übertragbares Nutzungsrecht für den vereinbarten Zweck.
§12 Datenschutz
Der Auftragnehmer verarbeitet personenbezogene Daten ausschließlich im Rahmen der geltenden Datenschutzgesetze (DSGVO).
§13 Schlussbestimmungen
(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
(2) Gerichtsstand ist – soweit gesetzlich zulässig – der Sitz des Auftragnehmers.
(3) Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.